案情：2004年11月18日，原告某房地产开发公司与被告某设备公司签订了一份协议约定：原告委托被告在某广场建造喷泉设备及水幕电影，以包工包料方式一次性由被告承建，全部材料进入工地时，原告应给付被告60%的工程款，被告在2004年12月28日前完工；原告应按期付款，如不按期付款，工期逾期乙方概不负责。协议订立后，被告将设施及材料运至工地后，原告要求推迟付款。为此，被告将制作好的器材及设备全部运回。经鉴定，被
告的器材、设计制作、运输等损失为105683元。原告以被告未能履行合同要求被告予以赔偿。法院判决，被告的损失费105683元，由原、被告各承担50%。

　　评析：原告与被告订立的协议，属双方真实意思表示，该协议合法、有效。协议在履行过程中，被告未在约定的时间到达场地进行安装、施工，并在支付60%的工程款的要求得不到满足时，将器材予以运回，造成协议不能履行，应承担一定的责任；原告未及时付款，对协议不能履行也有一定责任。故作出上述判决。  （占飞鹏 黄新泰）